Obrazów, 09.09.2013
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
Numer sprawy: ZP.271.9.2013. 
 
Nazwa zadania:  
„Zaprojektowanie i wybudowanie systemu oświetlenia dróg Gminy Obrazów                     z systemem zasilania w energie - II Etap Modernizacji.”

Zmiany dokonano w 

Zmiany dokonano w załączniku nr  4, który otrzymuje brzmienie:

ZP-271.11.2013

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA   Nr  …./2013
zawarta w dniu ………………… roku w Obrazowie
pomiędzy:
 Gminą Obrazów, z siedzibą w  27-641 Obrazów 84,
reprezentowanym przez:
Krzysztof Tworek – Wójt Gminy, 
zwanym dalej "Zamawiającym" 
a firmą …………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
………………………………………………………… 
zwaną dalej "Wykonawcą" 
w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetarg nieograniczony z dnia …………………………….   została zawarta umowa następującej treści.
§ 1.
Definicje
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:
1.	Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.
2.	Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.
3.	Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały     i urządzenia Wykonawcy.
4.	Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego                      w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.
5.	Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy w stanie gotowym do eksploatacji, użytkowania -  po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych. 
6.	Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
7.	Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.
8.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.
9.	Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 
§ 2.
Przedmiot umowy
1.   Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: 
„Zaprojektowanie i wybudowanie systemu oświetlenia dróg Gminy Obrazów z systemem zasilania          w energie - II Etap Modernizacji.”. 
2.	Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został ujęty w: dokumentacji robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.
3.  Roboty budowlane określone w ust. 1 zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją robót, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót                 i przepisami prawa budowlanego

§ 3.
Obowiązki Stron
1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)	protokolarnie przekazanie frontu robót,
2)	przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,
3)	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)	przyjęcie frontu robót,
2)	zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata na rzecz       Zamawiającego kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót według wskazań liczników pomiarowych,
3)	utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
4)	przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót .
5)	wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  przedmiarem, przepisami prawa budowlanego, specyfikacją techniczną  wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
6)	stosowanie materiałów i urządzeń posiadających świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 
a)	Polskim Normom,
b)	wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,
c)	wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
	d)	odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy,
7)      oznakowania terenu budowy,
8)      w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji -  naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
9)	dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy     i przekazania go do użytku,
10)	umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom     jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,
11)	uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do   dnia odbioru końcowego.
12)	ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.  Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający dokona ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.
 
§ 4.
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy
1.	Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie. 
§ 5.
Termin realizacji Umowy
1.	Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie do dnia 31.03.2014 r.
2.	Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy. 
§ 6.
Odbiór robót
1.	Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. 
2.	W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy). 
3.	Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru min. dziennik budowy, gwarancji, instrukcja obsługi, aprobaty techniczne.
4.	Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu  14  dni, a odbiór  częściowy w terminie  2 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza przedstawiciel Zamawiającego.
5.	O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.
6.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, bądź zostaną stwierdzone wady istotne w wykonanych robotach - Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.
7.	Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.
8.	Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
9.	Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.
§ 7.
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1.	Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie  ryczałtowe w łącznej kwocie …………….. zł netto słownie: ………………………………….., plus należny podatek VAT w wysokości …………………….. zł . Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi  ……………zł, słownie: ……………………………………………………………….
2.    Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie może ulec zmianie.
3.	Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta : ……………………………………………………………………………
4.   Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może nastąpić 2  fakturami :
        -    fakturą częściową  po wykonaniu  nie mniej niż 50 % zakresu robót objętych przedmiotem umowy. Wystawienie faktur następuje po wykonaniu etapu robót , odebraniu przez inspektora na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokołu odbioru, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
5.   Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości brutto wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT .

§ 8.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.	Wykonawca przed podpisaniem umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia /brutto/ ustalonego w §7.
2.	Zabezpieczenie to stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót drogowych oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. 	Strony ustalają, że:
-70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót, co stanowi kwotę.............................................. zł, (słownie:...................................................),
-30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi, co stanowi kwotę..................................................zł, (słownie.............................................).
4. 	Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 
5.	Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 9.
Gwarancja jakości
1.	 Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy,                          liczonej od dnia odbioru końcowego.
2.	Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.
3.	Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.
4.	Wady w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt.
5.	Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

§ 10.
Roboty dodatkowe
	Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.
§ 11.
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru
§ 12.
Kary umowne
Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
•	za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.
•	za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.
2.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
3.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.
4.	Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte         w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia                  z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.
5.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego części przedmiotu umowy. 
6.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 13.
Siła wyższa
1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej.
2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.
3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.	
§ 14.
Postanowienia końcowe
1.	Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu       z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 
4.	Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub                                                                wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
8.	Przedstawicielami Stron są:
a)	Zamawiającego:
-  Inspektor nadzoru
b)	Wykonawcy:
- Kierownik budowy
9.	Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY